1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Комментарии к статье 719 ГК РФ часть 2:
1. За неисполнение своих обязанностей по договору подрядчик не несет ответственности в случае неисполнения соответствующих встречных обязанностей заказчиком. Подобное поведение называется встречным неисполнением обязательств.
В комментируемой статье сделана ссылка на ст. 328 ГК РФ, регулирующую встречное исполнение обязательства. Встречный характер исполнения обязательства означает его обусловленность исполнением другого обязательства контрагентом (например, оплата производится только после отгрузки предусмотренного договором товара).
В данном случае встречный характер исполнения обязательства заключается в том, что заказчик не исполняет своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставляет материал, оборудование, техническую документацию или подлежащую переработке (обработке) вещь, что препятствует исполнению договора подрядчиком либо возникают обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.2020 по делу N А56-70723/2019 было отмечено, что суд должен учитывать, что основным квалифицирующим признаком просрочки кредитора является невозможность должника исполнить договор в результате именно просрочки кредитора, а не просто просрочка со стороны кредитора сама по себе.
2. В п. 2 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому неисполнение заказчиком встречных обязанностей, упомянутых в п. 1 комментируемой статьи, дает право подрядчику отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Однако иное может быть предусмотрено договором подряда.
Если подрядчик отказался от исполнения договора в связи с неисполнением заказчиком встречных обязанностей по нему, заказчик вправе взыскать с подрядчика неосвоенный аванс как неосновательное обогащение (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.02.2015 N Ф01-6066/2014 по делу N А11-1603/2013).
Гришаев С.П., Свит Ю.П., Богачева Т.В.