ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 января 2021 г. N 307-ЭС20-22467
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу государственного казенного учреждения Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" (далее - учреждение) на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.09.2020 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.11.2020 по делу Арбитражного суда Архангельской области N А05-1610/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью "Партнер С" (далее - общество) к учреждению о взыскании убытков,
решением суда первой инстанции от 19.06.2020 в иске отказано.
Постановлением апелляционного суда от 02.09.2020, оставленным без изменения постановлением суда округа от 26.11.2020, решение суда от 19.06.2020 отменено, иск удовлетворен частично, с учреждения в пользу общества взыскано 943 279 руб. 44 коп. убытков.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами апелляционной и кассационной инстанций норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, иск мотивирован возникновением у общества (подрядчик) убытков в виде разницы между неустойкой, подлежащей уплате за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 18.07.2016 N 06-ДСУ, и суммой пени, полученной учреждением (заказчик) по банковской гарантии, вследствие неверного определения учреждением даты расторжения контракта.
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, установив факт получения подрядчиком уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 28.09.2016, руководствуясь статьями 307, 329, 368, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", признав контракт расторгнутым с 09.10.2016 и скорректировав расчет пени, суд апелляционной инстанции, с которым согласился суд округа, пришел к выводу о возникновении у общества убытков и частично удовлетворил иск.
Из содержания судебных актов следует, что суд апелляционной инстанции всесторонне исследовал доказательства по делу, установил необходимые для разрешения спора обстоятельства, а суд кассационной инстанции дал надлежащую правовую оценку доводам заявителя.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
отказать государственному казенному учреждению Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА
------------------------------------------------------------------