Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2023 N 303-ЭС23-15053 по делу N А59-1939/2022

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 2 августа 2023 г. N 303-ЭС23-15053

Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив кассационную жалобу государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Сахалинской области" на решение Арбитражного суда Сахалинской области от 02.11.2022, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2023 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.05.2023 по делу N А59-1939/2022,

установил:

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291.6, 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями законодательства, регулирующими спорные правоотношения, удовлетворяя первоначальные исковые требования и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суды исходили из выполнения подрядчиком работ в заявленном объеме и надлежащего качества, при этом, установив факт нарушения сроков исполнения обязательств по договору, пришли к выводу о том, что выполнение дополнительных работ, изначально не предусмотренных условиями контракта, но необходимых для завершения работ, повлекло за собой увеличение сроков выполнения работ в целом.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.

Судья

Верховного Суда

Российской Федерации

Н.В.ПАВЛОВА

------------------------------------------------------------------