ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 18 февраля 2021 г. N 309-ЭС20-23710
Судья Верховного Суда Российской Федерации Павлова Н.В., изучив кассационную жалобу Управления имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района (Пермский край; далее - управление, заявитель) на решение Арбитражного суда Пермского края от 16.03.2020 по делу N А50-29041/2019, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2020 и постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2020 по тому же делу
по иску общества с ограниченной ответственностью "Гео Граф" к управлению о взыскании 18 988 рублей 31 копейки неосновательного обогащения в виде удержания пени за нарушение сроков выполненных работ, 31 152 рублей 99 копеек неустойки за просрочку оплаты выполненных работ по муниципальному контракту от 20.07.2018 (далее - контракт), 27 416 рублей убытков в виде стоимости печати дополнительных экземпляров проектной документации (с учетом изменения иска),
решением Арбитражного суда Пермского края от 16.03.2020, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2020 и постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2020, требования удовлетворены частично, с управления в пользу общества взыскано 18 988 рублей 31 копейки неосновательного обогащения, 30 190 рублей 44 копейки неустойки, в остальной части иска отказано.
В жалобе заявитель ссылается на несогласие с оценкой доказательства, установленными обстоятельствами, выводами судов, на нарушение норм права.
Согласно положениям части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и являются достаточным основанием для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке.
Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не установлено.
Как следует из судебных актов, между обществом (подрядчик) и управлением (заказчик) заключен муниципальный контракт от 20.07.2018 по подготовке проекта межевания территории.
Оставление управлением без удовлетворения претензии от 19.04.2019 N 41 явилось основанием для обращения общества в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.
Оценив в соответствии с требованиями главы 7 Кодекса представленные сторонами доказательства, в том числе условия муниципального контракта от 20.07.2018, документы и материалы, связанные с его выполнением, в их совокупности и взаимосвязи, суды квалифицировали спорный контракт как договор подряда, руководствовались статьями 309, 310, 405, 406, 702, 711, 720, 753, 763, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Частично удовлетворяя требования, суды исходили из доказанности обществом наличия на стороне управления неосновательного обогащения в виде удержания пени за нарушение сроков выполненных работ, факта нарушения заказчиком сроков оплаты выполненных работ и отсутствия у управления обязательств по предоставлению дополнительных экземпляров проектной документации.
Обстоятельства дела и представленные доказательства были предметом рассмотрения судов.
Доводы жалобы по существу направлены на переоценку доказательств и установленных обстоятельств, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве.
При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для передачи заявления на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.
Российской Федерации
Н.В.ПАВЛОВА
------------------------------------------------------------------