ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 августа 2017 г. N 307-ЭС17-12345
Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" (Калининградская область, заявитель) на постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.05.2017 по делу N А21-2040/2016 Арбитражного суда Калининградской области
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" (далее - общество "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ") к обществу с ограниченной ответственностью "Балтлитстрой" (Калининградская область, далее - общество "Балтлитстрой") о взыскании 2 007 514 рублей 40 копеек задолженности по договору подряда от 12.05.2015 N 12/3/05 (далее - договор), 6 254 рублей неустойки за период с 14.11.2015 по 16.03.2016 (с учетом заявления об изменении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
и по встречному иску общества "Балтлитстрой" к обществу "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" о взыскании 3 566 250 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с 31.08.2015 по 15.10.2015,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (Калининградская область, далее - третье лицо, учреждение),
решением Арбитражного суда Калининградской области от 26.09.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого апелляционного суда от 01.02.2017, первоначальные исковые требования удовлетворены полностью, встречный иск удовлетворен частично: с общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" в пользу общества "Балтлитстрой" взыскано 326 906 рублей неустойки, в удовлетворении остальной части встречного иска отказано. В результате произведенного судом зачета с общества "Балтлитстрой" в пользу общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" взыскано 1 719 931 рубль 40 копеек.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.05.2017 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены в части взыскания с общества "Балтлитстрой" в пользу общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" 1 503 160 рублей гарантийного удержания, в указанной части в удовлетворении первоначального иска отказано. В остальной части судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения. Судом округа произведен зачет, в результате которого с общества "Балтлитстрой" в пользу общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" взыскано 183 702 рубля 40 копеек.
В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, заявитель, не согласившись с указанным постановлением суда округа, просит его отменить его, оставив в силе судебные акты судов первой и апелляционной инстанции, ссылаясь на допущенные судом кассационной инстанции нарушения норм права.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Между тем таких оснований судьей не установлено.
Как следует из судебных актов, 12.05.2015 обществом "Балтлитстрой" (генподрядчик) и обществом "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" (субподрядчик) заключен договора подряда N 12/3/05 на выполнение работ по монтажу фасадных стеновых панелей площадью 1 000 кв. м на объекте "Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская область" в соответствии с условиями договора и локальным сметным расчетом.
Сторонами 25.05.2015, 23.06.2015 и 15.07.2015 подписаны дополнительные соглашения N 1, N 2 и N 3 (соответственно), согласно которым стороны увеличили объем и стоимость работ, а также продлили сроки их выполнения.
Обращаясь в суд, общество "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" ссылалось на то, что субподрядчиком выполнены работы, результат которых принят обществом "Балтлитсрой" без каких-либо замечаний, что подтверждается актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3, но полностью и в установленные договором сроки генподрядчиком не оплачены. Кроме того, истец по данному требованию полагал, что у генподрядчика возникла обязанность по возврату 10% гарантийного удержания.
Обществом "Балтлитстрой" заявлен встречный иск о взыскании с общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору.
В период рассмотрения спора судом генподрядчик заявил субподрядчику об одностороннем отказе от исполнения договора.
Согласно части 3 статьи 286 Кодекса при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Кодекса по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.
Суд округа на основании установленных судами первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств по делу, применив положения статей 309, 421, 711, 722, 724, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", не выходя за пределы предоставленных ему полномочий, пришел к выводу об отсутствии оснований у нижестоящих судов для удовлетворения требований общества "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" в части взыскания с генподрядчика суммы гарантийного удержания. При этом суд кассационной инстанции указал на то, что гарантийный срок не истек, а расторжение договора до истечения гарантийного срока само по себе не является безусловным основанием для возврата суммы гарантийного удержания. Кроме того, требуя возврата суммы гарантии, субподрядчик вопреки условиям пункта 2.6.4 договора, в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств, не предоставил генподрядчику взамен банковскую гарантию.
Иное толкование заявителем положений закона не свидетельствует о неправильном применении судом кассационной инстанции норм права.
Довод заявителя о том, что общество "Балтлитстрой" решением Арбитражного суда Калининградской области от 28.04.2017 по делу N А21-7471/2016 признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, в связи с чем и на основании пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" срок оплаты гарантийного удержания наступил, не принимается во внимание, поскольку из обжалуемого судебного акта не усматривается, что указанный довод обществом "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" заявлялся в суде округа и указанной судебной инстанцией рассматривался.
Существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы не подтверждают и не являются достаточным основанием для пересмотра судебного акта в кассационном порядке.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8, 291.11 Кодекса, судья
отказать обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховного Суда Российской Федерации
Е.Н.ЗОЛОТОВА
------------------------------------------------------------------