Законодательство РФ

Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 303-ЭС17-7261 по делу N А73-17400/2014

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 27 июня 2017 г. N 303-ЭС17-7261

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., изучив кассационную жалобу Федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 08.07.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2016 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.03.2017 по делу N А73-17400/2014

по иску Федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (далее - Учреждение) к обществу с ограниченной ответственностью "СтройПроектСервис" (далее - Общество) о взыскании 5 024 823 руб. 74 коп. неустойки за нарушение срока выполнения отдельных видов работ по государственному контракту от 24.09.2013 N 0322/000245/3000128_80758 (с учетом уточнения исковых требований),

встречному иску Общества к Учреждению о взыскании 195 867 177 руб. 09 коп. задолженности по оплате выполненных работ по названному контракту (с учетом уточнения исковых требований),

установил:

решением Арбитражного суда Арбитражного суда Хабаровского края от 08.07.2016 с учетом определения от 04.10.2016 об исправлении арифметической ошибки, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2016 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.03.2017, первоначальный иск удовлетворен частично, с Общества в пользу Учреждения взыскана неустойка в сумме 1 873 101 руб. 34 коп., в удовлетворении остальной части требований отказано; встречный иск удовлетворен частично, с Учреждения в пользу Общества взыскан основной долг в сумме 155 327 764 руб. 75 коп., в удовлетворении остальной части требований отказано; распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному и встречному искам, а также стоимости судебной экспертизы; произведен зачет удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам, в результате которого с Учреждения в пользу Общества взыскано 153 743 329 руб. 41 коп.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Учреждение, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить указанные судебные акты.

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Между тем таких оснований по результатам изучения состоявшихся по делу судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено.

Как следует из судебных актов, Учреждение (заказчик) и Общество (подрядчик) 24.09.2013 заключили государственный контракт N 0322/000245/3000128_80758 на выполнение дорожных работ по реконструкции автомобильной дороги.

Учреждение, ссылаясь на нарушение Обществом сроков выполнения отдельных видов работ, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Встречный иск Общества мотивирован тем, что Учреждение необоснованно отказалось от приемки и оплаты выполненных работ.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив условия заключенного между сторонами государственного контракта, принимая во внимание судебные акты по делу N А73-10780/2014, руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330, 708, 723, 726, 740, 753, 763, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 21.07.2005 N 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", учитывая правовую позицию, сформулированную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14, установив факт нарушения Обществом сроков выполнения отдельных видов работ, проверив представленный Учреждением расчет неустойки и признав его подлежащим уточнению (поскольку расчет произведен без учета стоимости выполненных и принятых работ за спорный период), пришли к выводу об обоснованности требований Учреждения в части взыскания неустойки в сумме 1 873 101 руб. 34 коп. Признав необоснованными мотивы отказа Учреждения от подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2 от 15.07.2014 N 14, от 18.08.2014 N 15, учитывая выводы судебной строительно-технической экспертизы, которые Учреждением не опровергнуты, суды пришли к выводу о наличии у последнего обязанности оплатить фактически выполненные Обществом работы, предъявленные им к приемке по названным актам, стоимостью 149 572 013 руб. 06 коп., а также дополнительные работы по устройству водопропускной трубы стоимостью 5 755 751 руб. 69 коп.

Суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Доводы кассационной жалобы о несогласии с выводами судов по существу направлены на иную оценку собранных по делу доказательств и фактических обстоятельств дела, аналогичны доводам, ранее заявлявшимся в судах, которым дана соответствующая правовая оценка.

Существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и являющихся достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, указанные в жалобе доводы не подтверждают.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать в передаче кассационной жалобы Федерального казенного учреждения "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья

Верховного Суда Российской Федерации

Н.С.ЧУЧУНОВА

------------------------------------------------------------------




Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013

ФЗ о страховых пенсиях

N 69-ФЗ от 21.12.1994

ФЗ о пожарной безопасности

N 40-ФЗ от 25.04.2002

ФЗ об ОСАГО

N 273-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ об образовании

N 79-ФЗ от 27.07.2004

ФЗ о государственной гражданской службе

N 275-ФЗ от 29.12.2012

ФЗ о государственном оборонном заказе

N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП

О защите прав потребителей

N 273-ФЗ от 25.12.2008

ФЗ о противодействии коррупции

N 38-ФЗ от 13.03.2006

ФЗ о рекламе

N 7-ФЗ от 10.01.2002

ФЗ об охране окружающей среды

N 3-ФЗ от 07.02.2011

ФЗ о полиции

N 402-ФЗ от 06.12.2011

ФЗ о бухгалтерском учете

N 135-ФЗ от 26.07.2006

ФЗ о защите конкуренции

N 99-ФЗ от 04.05.2011

ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности

N 223-ФЗ от 18.07.2011

ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

N 2202-1 от 17.01.1992

ФЗ о прокуратуре

N 127-ФЗ 26.10.2002

ФЗ о несостоятельности (банкротстве)

N 152-ФЗ от 27.07.2006

ФЗ о персональных данных

N 44-ФЗ от 05.04.2013

ФЗ о госзакупках

N 229-ФЗ от 02.10.2007

ФЗ об исполнительном производстве

N 53-ФЗ от 28.03.1998

ФЗ о воинской службе

N 395-1 от 02.12.1990

ФЗ о банках и банковской деятельности

ст. 333 ГК РФ

Уменьшение неустойки

ст. 317.1 ГК РФ

Проценты по денежному обязательству

ст. 395 ГК РФ

Ответственность за неисполнение денежного обязательства

ст 20.25 КоАП РФ

Уклонение от исполнения административного наказания

ст. 81 ТК РФ

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

ст. 78 БК РФ

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

ст. 12.8 КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

ст. 161 БК РФ

Особенности правового положения казенных учреждений

ст. 77 ТК РФ

Общие основания прекращения трудового договора

ст. 144 УПК РФ

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

ст. 125 УПК РФ

Судебный порядок рассмотрения жалоб

ст. 24 УПК РФ

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела

ст. 126 АПК РФ

Документы, прилагаемые к исковому заявлению

ст. 49 АПК РФ

Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

ст. 125 АПК РФ

Форма и содержание искового заявления