ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 27 марта 2023 г. N 304-ЭС23-1883
Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., изучив кассационную жалобу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Теремок" (далее - учреждение, заказчик) на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2022 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.12.2022 по делу N А81-6618/2021 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Русский дом" (далее - общество, подрядчик) к учреждению о признании незаконным решения от 28.06.2021 о расторжении договора от 12.04.2021 N 30/21-Т,
доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291.6, 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Суд апелляционной инстанции, установив, что техническая документация по договору является непригодной для достижения целей договора, выявленные обществом недостатки препятствовали началу выполнения работ и приняв во внимание, что учреждение не оказало обществу содействия в исполнение подрядчиком своих обязательств по выполнению работ в срок и надлежащего качества, в связи с чем общество приостановило их выполнение, а также учитывая, что основания отказа от договора не подтверждены документально, а обусловлены действиями (бездействием) самого заказчика, исследовав обоснованность и законность оснований отказа от исполнения договора, указанные учреждением, пришел к обоснованному выводу о том, что у заказчика отсутствовали основания для отказа от исполнения спорного договора, в связи с чем удовлетворил заявленное требование, с чем согласился суд кассационной инстанции.
Переоценка доказательств и установление фактических обстоятельств по делу, на что, по существу, направлены доводы кассационных жалоб, в силу статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входят в полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации при проверке законности обжалуемых судебных актов.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
отказать муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Теремок" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Российской Федерации
Ю.Г.ИВАНЕНКО
------------------------------------------------------------------