ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 мая 2019 г. N 308-ЭС19-7361
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление" (далее - общество) на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2018 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.01.2019 по делу N А53-13285/2018 Арбитражного суда Ростовской области по иску министерства транспорта Ростовской области (далее - министерство) к обществу о взыскании неустойки, по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения,
решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.07.2018 в первоначальном иске отказано; встречный иск удовлетворен частично: с субъекта Российской Федерации Ростовская область в лице министерства за счет средств казны субъекта Российской Федерации в пользу общества взыскано 503 699 руб. 09 коп. неосновательного обогащения, в остальной части встречного иска отказано. Распределены судебные расходы.
Постановлением апелляционного суда от 11.10.2018, оставленным без изменения постановлением суда округа от 31.01.2019, решение суда изменено; во встречном иске отказано в полном объеме, из резолютивной части решения от 18.07.2018 исключены абзацы III и IV; в остальной части решение суда оставлено без изменения.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами апелляционной и кассационной инстанций норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, 05.09.2016 между министерством (заказчик) и обществом (подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения.
В соответствии с условиями контракта подрядчик перечислил на счет заказчика 631 190 руб. в качестве обеспечения надлежащего исполнения контракта.
Ссылаясь на образование на стороне министерства неосновательного обогащения в размере необоснованно удержанного обеспечительного платежа, общество обратилось в суд со встречным иском.
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, отказывая во встречном иске в полном объеме, апелляционный суд руководствовался статьями 333, 421, 708, 716, 719, 720, 763, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Суд исходил из того, что контракт с достаточной степенью определенности содержит перечень работ, подлежащих выполнению на определенном этапе; общество не уведомляло министерство о невозможности выполнения работ в оговоренные сроки; подрядчиком работы выполнены с нарушением сроков; условиями контракта предусмотрено право заказчика обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ; сумма обеспечения, признанная судом разумной мерой ответственности, правомерно была удержана заказчиком.
Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции.
Изложенные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения судов и получили оценку, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
отказать обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховного Суда Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА
------------------------------------------------------------------