ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 ноября 2018 г. N 302-ЭС18-19045
Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БайкалПрофит" (Иркутская область, заявитель) на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.05.2017, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.07.2018 по делу N А10-7604/2016 Арбитражного суда Республики Бурятия
по исковому заявлению комитета по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования "Город Северобайкальск" (Республика Бурятия, далее - комитет) к обществу с ограниченной ответственностью "БайкалПрофит" (далее - общество) о взыскании 30 900 525 рублей 80 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 02.12.2015 N 0302300103315000059 (далее - первоначальное исковое заявление, первоначальные требования),
по встречному исковому заявлению общества к комитету о взыскании 7 951 843 рублей задолженности по оплате работ, выполненных в рамках муниципального контракта от 02.12.2015 N 0302300103315000059 (далее - встречный иск, встречные требования),
при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Регион Строй" (Республика Бурятия), бюджетного учреждения "Северобайкальскстрой" заказчик (Республика Бурятия),
решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.05.2017, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 и постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24.07.2018, в удовлетворении первоначальных и встречных требований отказано.
В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, заявитель, выражая несогласие с обжалуемыми судебными актами в части отказа в удовлетворении встречного иска, просил пересмотреть их в порядке кассационного производства, ссылаясь на их незаконность.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Между тем таких оснований по доводам кассационной жалобы не установлено.
Как следует из обжалуемых судебных актов, 02.12.2015 обществом (подрядчик) и комитетом (заказчик) заключен муниципальный контракт N 0302300103315000059 на строительство многоквартирного жилого дома в г. Северобайкальск в рамках Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017 годах" (далее - контракт).
Утверждая, что подрядчиком нарушен срок выполнения работ по контракту, заказчик обратился в суд с требованием о взыскании неустойки, начисление которой предусмотрено пунктом 6.2.1 контракта.
Встречные исковые требования мотивированы неоплатой заказчиком результата выполненных подрядчиком работ.
Принимая судебный акт в обжалуемой заявителем части, суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам главы 7 Кодекса, руководствуясь применимыми к спорным правоотношениям нормами права, исходил из того, что предметом контракта, заключенного обществом и комитетом, являлось выполнение работ по дому N 52. Вместе с тем подрядчиком заявлены требования о взыскании оплаты результата работ, выполненных в отношении дома N 22 и иным лицом - обществом с ограниченной ответственностью "Регион Строй".
Суды апелляционной инстанции и округа согласились с выводами суда первой инстанции.
Доводы заявителя о том, что судами не приняты во внимание судебные акты по делу N А10-7040/2016, об отсутствии у заказчика оснований для отказа в принятии выполненных подрядчиком работ, были предметом исследования судов, им дана надлежащая оценка.
Изложенное в кассационной жалобе, направлено на оспаривание выводов судов, свидетельствует о переоценке установленных фактических обстоятельств дела, что не входит в полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
Поскольку существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы не подтверждают, в связи с чем оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8, 291.11 Кодекса, судья
отказать обществу с ограниченной ответственностью "БайкалПрофит" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховного Суда Российской Федерации
Е.Н.ЗОЛОТОВА
------------------------------------------------------------------