ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 22 июля 2024 г. N 304-ЭС24-10920
Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Теплогазводстрой" на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2024 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.04.2024 по делу N А03-6755/2023,
общество с ограниченной ответственностью "Теплогазводстрой" (далее - ООО "Теплогазводстрой", истец, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Теплосфера" (далее - ООО "Теплосфера", ответчик) о взыскании 1 000 000 руб. задолженности.
К участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Ямалкоммунэнерго" (далее - АО "Ямалкоммунэнерго", третье лицо).
Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.10.2023 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2024, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.04.2024, решение Арбитражного суда Алтайского края от 11.10.2023 отменено, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить постановления апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на существенное нарушение норм материального и процессуального права.
В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что судами не учтено, что в письме от 08.05.2020 N 26 ответчик просил истца направить своих сотрудников на место проведения работ, поскольку таковые по договору подряда N 1/19ПН от 14.11.2019 не завершены, а письмом от 12.05.2020 N 28 просил отложить этот выезд на более поздний срок; ответчик злоупотребил своим правом; направляя письма от 08.05.2020 N 26 и от 12.05.2020 N 28, ответчик сознательно вводил истца в заблуждение относительно незавершенности исполнения обязательств по договору подряда N 1/19ПН от 14.11.2019.
В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 АПК РФ, кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего.
Как следует из обжалуемых актов, между АО "Ямалкоммунэнерго" (заказчик) и ООО "Теплосфера" (подрядчик) заключен договор от 04.09.2018 N ПТ-51-07-18, по условиям которого подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика работы "техническое перевооружение системы теплоснабжения п. Сывдарма", класс опасности Ш/А59-60598-0035.
Замена основного оборудования котельной N 4, ЯНАО, Пуровский район", объем и виды которых определены в приложении N 1, стоимость определена на основании локального сметного расчета в приложении N 2, наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов которых определены графиком производства работ в приложении N 3 к договору, а заказчик обязался принять результат выполненной работы и оплатить его (пункты 1.1 - 1.3).
Работы выполняются с использованием материально-технических ресурсов подрядчика, поставка которых осуществляется подрядчиком самостоятельно (пункты 1.4, 3.1). Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения работ (пункт 2.4.3). По окончании работ (этапа) подрядчик предоставляет заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) вместе с комплектом исполнительной документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.), в срок до 20 числа текущего месяца.
При предоставлении всех указанных выше документов заказчик обязан в течение 5 рабочих дней произвести приемку выполненных работ и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ либо представить мотивированные возражения (пункт 4.1 договора N ПТ-51-0-18). Перед подписанием акта о приемке выполненных работ заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте (пункт 4.2).
Устранение недостатков, допущенных подрядчиком при производстве работ и отраженных в двухстороннем акте, производится подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных работ, предусмотренные договором работы возобновляются (пункт 4.3 договора N ПТ-51-07-18).
Цена работ определена в соответствии с локальным сметным расчетом и составляет 22 965 213,74 руб. копейки и включает компенсацию всех издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 6.1 договора N ПТ-51-07-18).
Расчет за выполненные работы осуществляется заказчиком путем предоплаты 30% в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, оставшаяся часть по факту выполненных работ в течение 60 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика по указанным в договоре реквизитам (пункт 6.2 договора N ПТ-51-07-18).
Начало работ с даты заключения договора, окончание работ - 120 календарных дней с даты заключения договора. Моментом окончания работ считается момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (пункты 7.1.1, 7.1.2 договора N ПТ51-07-18).
В соответствии с пунктом 1.1 договора N ПТ-51-07-18 в приложении N 1 его сторонами согласовано техническое задание, включавшее монтажные работы приборов, средств, оборудования автоматизации, автоматизации электроаппаратуры. В приложении N 4 к договору N ПТ-51-07-18 его сторонами согласован перечень оборудования и материалов, подлежавших предоставлению подрядчиком.
Дополнительным соглашением от 22.05.2019 N 1 внесены изменения в договор N ПТ-51-7-18, цена работ установлена в сумме 22 537 069 руб. (пункт 1).
В приложении N 1 к дополнительному соглашению согласован сметный расчет на указанную сумму. В связи с отсутствием возможности реализации работ по мероприятию "Техническое перевооружение систем теплоснабжения в п. Сывдарма" в 2018 году срок выполнения работ определен с даты подписания дополнительного соглашения в течение 120 календарных дней (пункт 3 дополнительного соглашения).
Дополнительным соглашением от 02.12.2019 N 2 к договору N ПТ-51-07-18 установлено, что в связи с отсутствием чистовых металлических полов в помещении котельной N 4 в п. Сывдарма, необходимых для монтажа основного оборудования, выполнить работы по окончательной замене основного оборудования в котельной N 4 подрядчиком не представляется возможным (пункт 1). В связи с изложенным изменен срок выполнения работ, окончание работ определено 10.12.2019 (пункт 1.1).
Цена работ определена в сумме 23 659 000 руб. (пункт 2). Работы по договору выполнялись на основании рабочей документации "Техническое перевооружение системы теплоснабжения п. Сывдарма", шифр 034-1107-19-АК Автоматизация комплексная, составленной ООО "ПКФ Сибпроектмонтаж" в 2019 году.
С целью исполнения принятых на себя обязательств по договору N ПТ-51-07-18 ООО "Теплосфера", действуя как заказчик, заключило с ООО "Теплогазводстрой" (исполнитель) договор от 14.11.2019 N 1/19ПН, предмет которого включал обязательства исполнителя по заданию заказчика осуществить комплекс работ по пуско-наладочным работам отопительного оборудования и монтажу комплексной автоматики из материалов заказчика по адресу: Пуровский район, п. Сывдарма, котельная N 4, и обязательства заказчика принять и оплатить работы (пункты 1.1, 1.2). Договор заключен в редакции заказчика согласно протоколу согласования разногласий от 19.11.2019.
Стоимость поручаемых исполнителю работ по настоящему договору составляет сумму в размере 1 500 000 руб. (пункт 2.1). Перед началом проведения пуско-наладочных работ отопительного оборудования исполнитель выставляет заказчику счет на оплату в размере 1/3 стоимости настоящего договора, которая определена в пункте 2.1 договора (пункт 3.1). Заказчик на основании счета на оплату оплачивает исполнителю стоимость пуско-наладочных работ согласно графику платежей (приложение 1) (пункт 3.2).
При необходимости использования материалов для выполнения пуско-наладочных работ отопительного оборудования, указанного в пункте 1.1. договора, заказчик выставляет исполнителю отдельный счет на оплату материалов по завершению пусконаладочных работ (пункт 3.3 договора N 1/19ПН). Поставка материалов осуществляется заказчиком (пункт 4.2).
Границы производства работ исполнителя определены внутренними стенами топочной (пункт 4.4 договора N 1/19ПН). При завершении работ исполнитель представляет заказчику акт о выполнении работ по договору и счет-фактуру (пункт 5.1). Заказчик в пятидневный срок со дня получения акта о выполнении работ обязан направить исполнителю подписанный акт о выполнении работ или мотивированный отказ (пункт 5.2). В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (пункт 5.3).
По истечении пятидневного срока, в случае не подписания заказчиком и подписанного подрядчиком двухстороннего акта о выполнении работ, или не представления исполнителю письменного мотивированного отказа о приеме выполненных работ, работа считается принятой (пункт 5.4 договора N 1/19ПН).
Исполнитель обязан приступить к выполнению пуско-наладочных работ не позднее, чем в пятидневный срок с даты получения уведомления заказчика о готовности к выполнению пуско-наладочных работ (пункт 10.1).
Производство работ одного котла исполнитель обязан осуществить в течение 30 рабочих дней, если проведению этих работ не будут препятствовать другие, не зависящие от исполнителя обстоятельства (пункт 10.2 договора N 1/19ПН).
Стороны договорились утвердить адреса электронной почты для приема и отправки документов, имеющих юридический статус при исполнении договора, teplosfera2011@уandex.ru - ООО "Теплосфера", teplogazvodstroy@mаil.ru - ООО "Теплогазводстрой" (пункт 14.8 договора в редакции пункта 9.5 протокола согласования разногласий).
В соответствии с пунктом 3.2 договора N 1/19ПН в приложении N 1 сторонами установлен график платежей, согласно которому авансовый платеж за пуско-наладочные работы в сумме 500 000 рублей уплачивается до начала выполнения работ; оплата в сумме 500 000 рублей производится в течение 5 дней после окончания монтажа, остаток средств по пуско-наладочным работам в сумме 500 000 рублей уплачивается до 31.01.2020.
С целью выполнения работ по договору N 1/19ПН истец в период с 11.12.2019 по 30.12.2019 направил в место выполнения работ своих работников начальника производства Шеметова Д.Г., слесарей Ратушева С.В., Мокрицкого А.Б. на основании командировочных удостоверений и служебных заданий, привлек к выполнению работ дистанционным способом слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики Булатова И.Е., руководителя сервисной службы Фисенко С.А. главного инженера Гальцова А.Н., генерального директора Галкина И.А. Работы проведены истцом на основании методики проведения пуско-режимноналадочных работ паровых и водогрейных котлоагрегатов, работающих на газовом и жидком топливе, согласованной Алтайским межрегиональным управлением Ростехнадзора.
Истцом составлена программа организации пуско-наладочных работ по пуску газа до котлов Энтророс ТТ 100 1.0 Мвт N 1, 2, 3 в котельной N 4, ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма.
24.12.2019 работниками истца произведена приемка оборудования котельной под пуско-наладочные работы по актам приемки, составлены акт проверки автоматики безопасности котлов, карты настройки параметров автоматики безопасности котлов, акт контрольной опрессовки газового оборудования котлов, акт настройки ГРУ на базе регуляторов РДГ-50-Н в котельной N 4, акты проверки предохранительных клапанов, газогорелочного устройства котлов, контрольно-измерительных приборов, дымоотводящих и вентиляционных устройств, акт комплексного опробования котлов, режимные карты водогрейных котлов.
27.12.2019 работниками истца проведены контрольные замеры параметров работы оборудования котельной.
30.12.2019 истцом составлен акт окончания пуско-наладочных работ котлов N 1, 2, 3.
По завершении работ истец составил технический отчет пуско-наладочных работ отопительных водогрейных котлов N 1, 2, 3 котельной N 4 в п. Сывдарма, направленный ответчику электронными письмами от 17.01.2020 и 28.01.2020.
Работы по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения п. Сывдарма", предусмотренные договором N ПТ-51-07-18, сданы ООО "Теплосфера" и приняты АО "Ямалкоммунэнерго" по справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 03.10.2019 N 1 за период с 27.05.2019 по 03.10.2019 на сумму 17 382 786 руб., от 15.12.2019 N 2 за период с 04.10.2019 по 15.12.2019 на сумму 6 262 762 руб. и актам о приемке выполненных работ от 03.10.2019 и 15.12.2019, в том числе оборудования комплексной автоматизации по актам от 03.10.2019 на сумму 318 381 руб., работы по комплексной автоматизации по актам от 15.12.2019 на сумму 1 868 297 руб.
Оплата работ по договору N ПТ-51-0-18 произведена АО "Ямалкоммунэнерго" в пользу ООО "Теплосфера" по платежным поручениям от 05.06.2019 N 3146 на сумму 6 761 120,70 руб., от 31.10.2019 N 6161 на сумму 10 621 665,30 руб., от 30.12.2019 N 7472 на сумму 6 262 762 руб.
В связи с завершением работ по договору N 1/19ПН истец составил акт от 30.12.2019 N 1 о приемке выполненных работ по монтажу комплексной автоматики из материалов заказчика, пуско-наладочным работам на сумму 1 500 000 руб., сформировал счета на оплату от 30.12.2019 N 188 на сумму 500 000 руб., от 31.01.2020 N 9 на сумму 500 000 руб. Счета на оплату направлены ответчику посредством электронной почты.
Письмом от 16.01.2020 истец уведомил ответчика о выполнении дополнительных работ, просил оплатить материалы, выполненные работы по договору и дополнительные работы, в приложении направил счет на оплату работ.
Письмом от 31.01.2020 N 10, направленным ответчику электронным сообщением от 31.01.2020, истец настаивал на оплате работ.
Письмом от 08.05.2020 N 26, адресованным истцу, ООО "Теплосфера" просило для завершения работ направить персонал на объект котельная N 4 п. Сывдарма 15-16 мая 2020 года.
Письмом от 12.05.2020 N 28 ООО "Теплосфера" сообщило, что ввиду продления режима самоизоляции выезд специалистов отложен до снятия указанных мер.
Претензией от 21.03.2023 N 33, направленной в адрес ООО "Теплосфера" электронным сообщением и почтовой связью по квитанции от 21.03.2023, истец потребовал оплатить задолженность.
Неисполнение ответчиком претензионных требований послужило основанием для обращения ООО "Теплогазводстрой" в арбитражный суд с рассматриваемым иском.
Суд первой инстанции, исследовав и оценив по правилам статей 9, 65, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 195 - 196, 200, 702, 711, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 N 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, удовлетворил иск.
Признавая обоснованным требование истца, суд первой инстанции исходил из документального подтверждения выполнения истцом заявленных к оплате работ, сдачу ответчиком этих работ основному заказчику (третьем лицу) и получение оплаты за эти работы, а также предъявления исковых требований в пределах срока исковой давности, исчисленного с момента завершения отношений сторон с учетом писем ответчика от 08.05.2020 и 12.05.2020.
Повторно исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь теми же нормами права, а также разъяснениями, изложенными в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске.
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции.
При этом судебные инстанции исходили из подтвержденного материалами дела факта выполнения истцом работ на заявленную сумму.
Вместе с тем, констатировав, что срок исполнения обязательства заказчика по оплате работ истек 31.01.2020, а истец обратился с настоящим иском только 28.04.2023, суды пришли к выводу о пропуске истцом трехгодичного срока исковой давности.
Приведенные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения судов и получили правовую оценку, направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных в материалы дела доказательств, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Теплогазводстрой" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Российской Федерации
Н.С.ЧУЧУНОВА
------------------------------------------------------------------