ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 августа 2018 г. N 305-ЭС18-12350
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительная Линия" (далее - общество) на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.11.2017, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2018 по делу N А40-124272/2017 по иску общества к акционерному обществу "Главное управление обустройства войск" (далее - управление) о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами, по встречному иску о взыскании неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом,
решением суда первой инстанции от 07.11.2017, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 05.02.2018 и суда округа от 24.05.2018, с управления в пользу общества взыскано 13 840 361 руб. 29 коп. долга и 1 141 362 руб. 03 коп. процентов; с общества в пользу управления взыскано 2 859 275 руб. 50 коп. неустойки и 2 827 741 руб. 33 коп. процентов за пользование коммерческим кредитом. В результате произведенного судом зачета с управления в пользу общества взыскано 9 245 520 руб. 49 коп. денежных средств, распределены судебные расходы.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами норм права в части удовлетворения встречного иска.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
Как следует из судебных актов, 29.10.2014 между обществом (подрядчик) и управлением (генподрядчик) был заключен договор подряда.
Встречный иск управления мотивирован нарушением обществом сроков выполнения работ по договору.
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, что согласно пункту 4.13 договора лишает подрядчика права на бесплатное пользование авансом, к которому применяются правила о коммерческом кредите.
При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 421, 711, 753, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание пункт 16.3 договора и пункт 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 27.04.2016 N 4, суды пришли к выводу о наличии оснований для начисления процентов за пользование коммерческим кредитом и взыскания неустойки, удовлетворив встречный иск.
Довод заявителя о необоснованном применении двойной меры ответственности за одно и то же нарушение был предметом рассмотрения суда округа и мотивированно отклонен.
Исследование доказательственной стороны спора, каковой является также обоснованность расчета процентов и неустойки, относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций, в связи с чем ссылка заявителя на необоснованность указанного расчета не может быть принята во внимание.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
отказать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Линия" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховного Суда Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА
------------------------------------------------------------------