ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 4 июля 2018 г. N 305-ЭС18-10504
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 5" (далее - управление N 5) на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2017, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.04.2018 по делу N А40-150612/2017 по иску федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление N 12" (далее - управление N 12) к управлению N 5 о взыскании неустойки,
решением суда первой инстанции от 24.10.2017, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 22.01.2018 и постановлением суда округа от 28.04.2018, с управления N 5 в пользу управления N 12 взыскано 27 859 127 руб. 90 коп. неустойки, в удовлетворении остальной части иска отказано, распределены судебные расходы.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, между управлением N 12 (генподрядчик) и управлением N 5 (субподрядчик) 25.06.2015 был заключен договор на выполнение работ.
Генподрядчик обратился в суд с иском о взыскании с субподрядчика неустойки, ссылаясь на нарушение им сроков выполнения работ.
Исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, взыскивая частично неустойку, суды руководствовались статьями 329, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из того, что мера ответственности за нарушение субподрядчиком сроков окончания работ в виде неустойки предусмотрена пунктом 16.3 договора, в удовлетворенной части соответствует его условиям и последствиям нарушения ответчиком обязательств.
Доводы заявителя о возникновении просрочки выполнения работ по причине несвоевременной передачи истцом проектной и рабочей документации и о неправильном исчислении неустойки от полной стоимости работ были предметом исследования судов и оценены с учетом установленных при рассмотрении дела фактических обстоятельств.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, направлены на переоценку установленных судами обстоятельств дела и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
отказать федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление N 5" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховного Суда Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА
------------------------------------------------------------------